17. EXPRESS WARRANTY: Der Auftragnehmer garantiert bedingungslos, dass das gesamte vom Auftragnehmer gelieferte Material neu und von guter Qualität ist (es sei denn, die verwendeten Materialien sind in dieser Vereinbarung angegeben), und dass alle vom Auftragnehmer ausgeführten Arbeiten in einer wesentlichen und arbeitsreichen Weise ausgeführt werden. Der Auftragnehmer darf die in den Vertragsunterlagen geforderten Materialien ohne schriftliche Zustimmung des Eigentümers oder des Vertreters des Eigentümers nicht ersetzen. Der Auftragnehmer garantiert auf eigene Kosten auf eigene Kosten auf Verlangen des Eigentümers oder des Vertreters des Eigentümers unverzüglich Alle Arbeiten, Ausrüstungen oder Materialien, die für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten nach Dererteilung der endgültigen Genehmigung des Projekts durch die Bauabteilung nicht ordnungsgemäß funktionieren. Der Auftragnehmer wird auch alle umliegenden Teile des Bauwerks (und/oder persönliches Eigentum) reparieren, die aufgrund eines Ausfalls der Arbeit des Auftragnehmers für den Zeitraum von zwölf Monaten nach der Erteilung der endgültigen Baugenehmigung beschädigt wurden. Diese ausdrückliche Garantie gilt zusätzlich zu allen stillschweigenden Garantien nach Landes- oder Bundesgesetzen. Der Auftragnehmer übernimmt keine Garantie für vom Eigentümer gelieferte Materialien, Vorrichtungen, Geräte usw. A. Vertragseinzahlung: 10 % des Vertragsbetrags oder 1.000 USD nicht überschreiten, je nach Anzahl der Artikel: ________ 13.

NACHWIEDERUNG: Alle Arbeiten, die der Auftragnehmer gemäß einem Beliebigen dieser Vereinbarung durchführt, erfolgen auf alleinige Gefahr des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer (und seine Vertreter), die Subunternehmer des Auftragnehmers (und ihre Vertreter und Unterauftragnehmer der unteren Ebene) und die Materiallieferanten des Unterauftragnehmers (und ihre Vertreter) entschädigen, schützen, verteidigen und schadlos halten den Eigentümer und jeden in dieser Vereinbarung genannten Vertreter des Eigentümers und gegen alle Vorklagen, Schiedsverfahren, Klagen, Rechts- oder Verwaltungsverfahren, Ansprüche, Forderungen, Forderungen, Zusprüche, Geldbußen, Urteile, Schäden, Folgeschäden, Verbindlichkeiten, Zinsen, Anwaltskosten, Kosten und Ausgaben jeglicher Art oder Art, unabhängig davon, ob sie vor, nach oder während der Fertigstellung der Arbeiten des Auftragnehmers im Rahmen dieser Vereinbarung entstehen können, die in irgendeiner Weise direkt oder indirekt oder ganz oder teilweise verursacht oder , Unterlassung, Verschulden oder Fahrlässigkeit, ob aktiv oder passiv des Auftragnehmers, oder jemand, der unter seiner Leitung, Kontrolle oder in seinem Namen im Zusammenhang mit oder nebenden mit den Arbeiten im Rahmen dieser Vereinbarung handelt. i. Folgende Arbeiten (LABOR AND MATERIALS) sind von dieser Vereinbarung ausgeschlossen: 20. DISPUTE RESOLUTION: ARBITRATION OF DISPUTES & LAWYER`S FEES Jeder Streit über die Dollar-Grenze des Small Claims Court, der sich aus dieser Vereinbarung ergibt und nicht durch informelle Lösungsversuche beigelegt wird, wird durch ein verbindliches Schiedsverfahren beigelegt. Wenn die Parteien nicht in der Lage sind, Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung informell beizulegen, wird ein erfahrener privater Bauschiedsrichter von den Parteien gegenseitig ausgewählt, um ein verbindliches Schiedsverfahren in Übereinstimmung mit dem Staatsrecht durchzuführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Recht auf begrenzte Entdeckung. Der Schiedsrichter ist auch ein zugelassener Anwalt oder pensionierter Richter, der mit dem Baurecht vertraut ist. Wenn die Parteien nicht in der Lage sind, sich gegenseitig auf Schiedsrichter innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Forderung nach Einem Schiedsverfahren durch eine der Parteien zu vereinbaren, dann kann eine der Parteien die Streitigkeit an die American Arbitration Association für verbindliche Schiedsverfahren nach den Construction Industry Rules der American Arbitration Association einreichen und die AAA wird das bindende Schiedsverfahren verwalten. Eigentümer können sich mit einer liquidierten Schadenersatzklausel in ihrem Vertrag vor Bauverzögerungen schützen.